+7 (499) 653-60-72 Доб. 817Москва и область +7 (800) 500-27-29 Доб. 419Федеральный номер

Неисполнение подрядчиком государственного контракта

ЗАДАТЬ ВОПРОС

Неисполнение подрядчиком государственного контракта

Практически повсеместно на практике приходится сталкиваться с несоблюдением установленных государственным муниципальным контрактом сроков выполнения работы оказания услуги. Как правило, в арбитражной практике данный вопрос решается просто: за нарушение начального, промежуточного и конечного сроков выполнения работы оказания услуги отвечает подрядчик исполнитель , а не заказчик. Почему так происходит? Ведь мы знаем, что действия государственного заказчика также являются небезупречными: своевременно не представляет подрядчику необходимую для работы документацию, необоснованно уклоняется от принятия выполненной подрядчиком работы услуги , нарушает сроки оплаты и т. Главная сложность в том, что государственному муниципальному заказчику особо ничего доказывать не надо: сроки выполнения работы оказания услуги зафиксированы в контракте; если срок наступил, а работа не выполнена услуга не оказана , то виноват в этом подрядчик исполнитель , пока не доказано обратное. Также при обосновании вины подрядчика исполнителя в нарушении срока выполнения работы оказания услуги арбитражные суды нередко ссылаются на положения пункта 1 статьи ГК РФ: подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда непредставление материала, оборудования, технической документации или подлежащей переработке обработке вещи, препятствует исполнению договора подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок статья Гражданского кодекса РФ.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Быстрая навигация: Каталог статей Отдельные виды предпринимательской деятельности Поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд госзакупки.

Госконтракт: подрядчик просрочил сдачу работ, как быть заказчику?

Исходя из изложеных в вопросе обстоятельств создается впечатление, что в случае продолжения работ ваша компания рискует построить детский сад за свой счет, так как заказчик явно дал понять, что намерен оплачивать договор за минусом неустойки, предусмотренной за нарушение сроков выполнения работ. Такое право заказчику дает п. Им установлено, что в случае просрочки исполнения поставщиком исполнителем, подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки штрафа, пеней.

Неустойка штраф, пени начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства.

Согласно разъяснениям ФАС России, данным в письме от При этом антимонопольная служба обращает внимание, что заключение заказчиком и поставщиком исполнителем, подрядчиком дополнительного соглашения к контракту, предусматривающего изменение сроков и или размера цены контракта, является нарушением ч. Таким образом, сообщая вашей компании об оплате ее услуг за минусом неустойки, заказчик руководствуется именно вышеприведенными нормами законодательства и дополнительными разъяснениями по их применению.

Однако он упускает из виду то, что в силу того же п. Правда, доказывать это надо в суде, так что судебного процесса вашей компании не избежать.

К сожалению, дать конкретные советы и проанализировать риски без ознакомления с контрактом не представляется возможным, и все-таки приведем нормы и примеры из арбитражной практики, которые помогут юристам компании самостоятельно оценить шансы и правильно подготовиться к судебному процессу. На основе данного контракта в силу п.

В соответствии со ст. В обязанности исполнителя согласно ст. Согласно п. Задание на выполнение проектных работ может быть по поручению заказчика подготовлено подрядчиком.

В этом случае задание становится обязательным для сторон с момента его утверждения заказчиком. В арбитражной практике есть достаточно примеров, когда исполнители, доказав, что заказчик не представил достаточных данных для проектирования, освобождались от уплаты неустойки при условии уведомления заказчика о таких обстоятельствах.

А также если у него запрашивались необходимые данные см. Например, ФАС Московского округа в постановлении от Суды отказали заказчику, пытавшемуся взыскать неустойку с исполнителя за нарушение сроков исполнения обязательств, так как он неоднократно указывал заказчику на невозможность начала работы из-за отсутствия площадки под предполагаемое проектирование и строительство, предлагал варианты размещения. Обратите внимание, что в силу требований п.

Подрядчик, не предупредивший заказчика о таких обстоятельствах либо продолживший работу, не дожидаясь истечения указанного в договоре срока, а при его отсутствии — разумного срока для ответа на предупреждение или несмотря на своевременное указание заказчика о прекращении работы, не вправе при предъявлении к нему или им к заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства. Не советуем использовать и аргумент о том, что условия контракта о согласовании документации и получении заключения экспертизы недействительны и неисполнимы.

Суды указывают на то, что, принимая участие в конкурсе на заключение государственного контракта, исполнитель осведомлен о сроках исполнения контракта и об ответственности за нарушение обязательств. Выражая свое согласие с соответствующими условиями, тем самым исполнитель предполагал возможность наступления для него негативных последствий, связанных с применением договорной ответственности см.

В силу п. Я понимаю Сайт www. Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с этим. Административное право Гражданское право Госуправление Недвижимость Труд и занятость. Черняховского, д. Неосновательного обогащения не возникает, если между сторонами существуют договорные отношения. В г. Срок контракта истек 31 декабря г.

Однако строительные работы даже не начинались. Проектно-сметная документация не может пройти государственную экспертизу, поскольку не утвержден земельный участок под строительство. Заказчик неоднократно менял его, и сейчас экспертиза снова просит администрацию-заказчика заменить участок, но она никак не может его выбрать.

В декабре мы направили заказчику письмо с предложением продлить действие контракта по причине указанной просрочки, к письму приложили проект допсоглашения к договору. Однако заказчик ответил, что наша компания может вести работы в г. Законно ли это? Книги нашего издательства: серия История. Правовые беседы. Прямая речь. Консультационный центр ЭЖ: консультации по вопросам бухучета и налогов.

Субподряд по 44-ФЗ и 223-ФЗ: новые запреты и ограничения

По госконтракту ремонт школы должен пройти в срок 3 июля — 15 августа. Подрядчик закончил работы только 6 сентября. По факту выполненных работ подрядчик должен был составить исполнительскую смету, но не предоставил ее вплоть до 8 ноября. Нужно ли рассчитывать пени за просрочку сдачи работ до 8 ноября? И есть ли у заказчика право не начислять пени? Заказчик обязан в случае несоблюдения исполнения обязательств по государственному контракту потребовать выплаты неустоек штрафов, пеней за просрочку исполнения поставщиком обязательства, предусмотренных государственным контрактом.

Подрядчик может спастись от неустойки, если в неисполнении обязательств нет его вины

Исходя из изложеных в вопросе обстоятельств создается впечатление, что в случае продолжения работ ваша компания рискует построить детский сад за свой счет, так как заказчик явно дал понять, что намерен оплачивать договор за минусом неустойки, предусмотренной за нарушение сроков выполнения работ. Такое право заказчику дает п. Им установлено, что в случае просрочки исполнения поставщиком исполнителем, подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки штрафа, пеней. Неустойка штраф, пени начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Согласно разъяснениям ФАС России, данным в письме от При этом антимонопольная служба обращает внимание, что заключение заказчиком и поставщиком исполнителем, подрядчиком дополнительного соглашения к контракту, предусматривающего изменение сроков и или размера цены контракта, является нарушением ч.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА 44-ФЗ.

Якутск, далее также - ООО "ОЛУК", общество, ответчик о взыскании 9 рублей 68 копеек пени за нарушение сроков выполнения работ по государственному контракту от В ходе рассмотрения дела ООО "ОЛУК" предъявило встречный иск о взыскании с учреждения рублей 55 копеек пени за нарушение срока оплаты и признании недействительным пункта 4. Решением Арбитражного суда Республики Саха Якутия от 17 ноября года, оставленным без изменения постановлением Четвертого арбитражного апелляционного суда от 27 апреля года, в удовлетворении первоначального иска отказано, требование по встречному иску о признании недействительным пункта 4. Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, ГКУ "Служба государственного заказчика Республики Саха Якутия " обратилось в Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа с кассационной жалобой, в которой просило их отменить и дело направить на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Заявитель кассационной жалобы полагает, что оснований для признания спорного пункта контракта недействительным не имелось, поскольку в силу статьи Гражданского кодекса Российской Федерации стороны вправе самостоятельно согласовывать срок выполнения работ, доказательств нарушения прав и законных интересов подрядчика в материалы дела не представлено, обязательства сторон по данному контракту прекращены их исполнением. Кроме того, по мнению заявителя жалобы, признание существенного условия контракта о сроках выполнения работ недействительным повлечет незаключенность данного государственного контракта, что исключает исполнение подрядчиком его гарантийных обязательств по данному объекту строительства. Общество "ОЛУК" в представленном отзыве указало на несостоятельность доводов жалобы, в связи с чем просило оставить обжалуемые судебные акты без изменения.

Споры, связанные со сферой строительства, уже, можно сказать, традиционно составляют значительную часть дел, рассматриваемых российскими судами.

Субподряд в рамках ФЗ — это привлечении сторонних организаций для частичного или полного выполнения обязанностей по госконтракту. В практике государственных закупок довольно часто встречаются ситуации, когда победитель торгов делегирует частичное или полное исполнение обязательств по контракту на третьих лиц. В данном случае присутствует ряд ограничений, о которых мы расскажем ниже.

Подрядчик против государства: проблемы правоприменения в строительных госконтрактах

Челябинск, пр. Ленина, Резолютивная часть решения оглашена В полном объеме решение изготовлено

Между тем, судами не дано толкование условиям договора, предоставляющим право заказчику отказаться от исполнения договора в случае возбуждения арбитражным судом производства по делу о банкротстве в отношении подрядчика, и какие последствия предусмотрены договором в данном случае. Не соотнесены факты возбуждения дела о банкротстве в отношении подрядчика, заявление заказчика об отказе от договора и прекращение производства по делу о банкротстве. Применительно к требованию о расторжении контракта вопрос о последствиях нарушения подрядчиком сроков выполнения работ судами не исследован с учетом того, что на день обращения истца в суд подрядчиком выполнены, а заказчиком приняты работы на сумму 19 рубля 93 копейки при общей цене контракта 19 рублей 44 копейки , то есть непринятыми и неоплаченными оставались работы на сумму рублей 51 копейка.

Оплата частично выполненных работ по государственному контракту (Андреев П.Г., Ненашев М.М.)

Источник: Газета "эж-Юрист". Одним из следствий общего ухудшения экономической ситуации является сокращение объема инвестиций в строительство и приостановление реализации отдельных проектов. Желая выйти из проекта с наименьшими для себя потерями, заказчики зачастую стараются найти повод для отказа от договора, обвинив подрядчика в нарушениях и отнеся на него убытки, связанные с расторжением контракта. Заказчик вправе….

Гражданам достаточно описать ситуацию. Общение со специалистом онлайн позволяет клиентам познакомиться с работой профессионала, посмотреть, насколько она эффективна и спокойно принять решение о дальнейшем сотрудничестве. Военнообязанные граждане часто попадают под давление руководителей, подвергаются притеснениям. Чаще всего причина правонарушений связана с незнанием законов, нормативных правовых актов.

Поддержка служащих в армии - главная задача для наших юристов. Специалисты бесплатно составят план действий, подскажут, как выстоять перед начальством. Военное право включает различные группы, в частности:Консультация военного юриста гарантирует законность действий военнослужащих.

В отношении госконтракта на выполнение подрядных работ . Для выполнения работ Государственный заказчик передает Подрядчику земельный .. и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования.

Здесь вы можете задать вопрос юристу бесплатно, получить Юрист. Красная, 18 Юридическая помощь: раздел Адвокат в Минске срочно. Платная юридическая консультация предполагает правовую оценку ситуации и вариантов поведения в ней с перечислением достоинств и недостатков каждого варианта.

Вы можете задать бесплатный онлайн вопрос юристу и адвокату. Ко мне достаточно часто обращаются за юридической консультацией в режиме онлайн. Кроме того, мне задают вопросы и на электронную почту. Юридические консультации по недвижимости в калуге Вы можете быть уверены, что на бесплатной юридической консультации онлайн - скайп, e-mail, телефон вам отвечает опытный практикующий юрист, а нетеперь рассмотрим бесплатные юридические консультации онлайн по электронной почте, скайпу, телефону.

Проведи независимую экспертизу и по ее результату. Получить грамотный ответ можно и .

Нужно ли все знать наизусть П. Правил регламентирует, что участники автомобильного движения должны знать и соблюдать предписания Правил, сигналов светофора, знаков и разметки, регулировщика. В Правилах указано именно, что должны знать и соблюдать, про требование помнить наизусть не сказано ни слова.

Сам экзамен проводится не по вопросам, а на основе комплекта экзаменационных задач, сформированных в билеты.

Ваша заявка принята Конфиденциально Все данные будут переданы по защищенному каналу Оперативно Заполните форму, и уже через 5 минут с вами свяжется юрист Примечание: При необходимости детального анализа вашей проблемы вам будет организована личная встреча с нашим юристом в любом удобном для вас офисе. Вы зашли на страничку юридической онлайн консультации. Это одна из ключевых страниц сайта, которая содержит ссылки на другие страницы сайта, содержащие информацию, которая разделена по темам.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Ответственность за нарушение договора в РК
Комментарии 6
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. skaliphta

    динамично все это и очень позитивно

  2. konswerosu

    Вы допускаете ошибку. Могу это доказать. Пишите мне в PM, поговорим.

  3. Андрей

    Я извиняюсь, что немного не в тему, а что таковое RSS? и ка на него подписаться?

  4. conftulano

    Большое спасибо, прикольно написанно креативно

  5. Тихон

    Огромное спасибо за информацию, это действительно стоит иметь в виду, кстати, нигде не мог ничего толкового на эту тему в нете нарыть. Хотя в реале много раз сталкивался с тем, что не знал, как себя повести или что сказать, когда речь заходила о чем-нибудь подобном.

  6. Никанор

    После прочтения даже мне тема стала интересна.